即便作为建设单位的锦鑫公司降低标准，某建公司可以拒绝施工或提出解除合同的主张，但其同意降低标准施工，则应当对因不符合设计要求和规范的工程质量承担相应的责任。
依据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。建设单位及施工单位应当承担其相应的责任。
2014年6月23日，锦鑫公司（发包人）与某建公司（承包人）签订施工合同约定：工程名称：100万吨/年沥青及资源化综合利用项目一期工程；地点：第七师五五工业园区；工程内容：100万吨/年沥青装置、40万吨/年油品改质装置、16万吨/年烷基化装置、40万吨/年芳烃装置、8000Nm³/h甲醇制氢装置、6T/h酸性水及酸性气处理装置及总图运输、油品储运等辅助设施、配套公用工程；承包方式：施工总承包采购、制造、施工、单机试车、中间交接，配合业主联动试车以及所有合同约定的事项及竣工验收，并对施工工程的质量、安全、工期负责；承包范围：土建及装饰工程（装饰工程中不含办公楼、公寓楼、食堂的内装修），加热炉及工艺金属钢结构制作安装，工艺、电仪、设备安装及防腐、检测调试；开工日期：2014年6月30日；竣工日期：2015年6月30日，合同工期总日历天数365天，实际开工日期根据业主取得有关政府部门批准手续的时间进行确定，竣工日期相应顺延；工程质量标准：合格；合同价款：暂定6亿元，最终以发包方委托的工程造价审核部门审定的价款为准；组成合同的文件包括：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同附件、开云体育 开云平台招标文件、招标答疑、会议纪要，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同签订后，某建公司开始施工。2016年11月停工后再未复工。案涉工程未完工。双方未办理移交（手续）。
第八条建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。
第二十九条施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
一审法院认为，《建设工程质量管理条例》第八条规定：“建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标”。第二十九条规定：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用”。工程质量鉴定机构的鉴定意见，系按照设计图纸及相关资料鉴定工程质量，符合相关法律规定的规范，一审法院予以采信。某建公司主张双方实际并未按照设计图纸（蓝图）施工，而是按照白图施工，且已验收合格，应认定为符合施工要求。按照相关法律规定，施工单位应当对工程质量承担责任，即便作为建设单位的锦鑫公司降低标准，某建公司可以拒绝施工或提出解除合同的主张，但其同意降低标准施工，则应当对因不符合设计要求和规范的工程质量承担相应的责任，锦鑫公司作为建设方，也应当对因其原因导致的工程质量承担相应的责任。
某建新疆安装工程有限公司、锦鑫能源有限公司等建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书
本文作者：于中威，空军第一航空学院法学学士，文丰建筑工程业务部专职律师，执业9年。
先后为中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、开云体育 开云平台华润医药中西大区、华润河南医药有限公司、河南省国土资源开发管理中心、郑州机动车质量检测认证技术研究中心有限公司、郑州市妇幼保健院、国网河南省电力公司驻马店供电公司、鲁山豫能抽水蓄能有限公司、河南硅烷科技发展股份有限公司、广厦建设集团有限责任公司、东建建设集团有限公司、润华建设有限公司、河南电视台法治频道等多家单位提供常年或专项法律顾问服务。
投融资方面，先后参与郑州路桥建设集团有限公司中票及短融项目、河南省某集团“两路一桥”并购项目等。
在诉讼领域，多次参与并代理商事类型诉讼，擅长建设工程、公司业务领域的纠纷处理。
2018年，付某某、熊某诉贾某某、武汉某某科技发展有限公司、郑州某某石化有限公司股权纠纷一案（标的4000万元），郑州中院，代表原告参与本案诉讼工作；
2019年，张某、冯某诉漯河某某置业有限公司、河南某某建筑有限公司建设工程施工合同纠纷（标的3500万元），漯河中院，代表被告置业公司获得胜诉；
2020年，张某某诉漯河某某置业有限公司、河南某某建筑有限公司建设工程施工合同纠纷再审纠纷（标的600万元），河南省高院提审，代理置业公司，公司不承担责任；
2020年，巩义市某某牧业有限公司申请河南某某生物科技股份有限公司承包合同仲裁纠纷（标的1000万），郑州仲裁委员会审理，代理申请人牧业公司并取得胜诉；
代理数十起广厦建设集团有限责任公司与某公司的建设工程施工、劳务、买卖合同等各类纠纷，并取得良好效果。
《双创可转债发行法律实务》《新三板企业国有股权管理 》《国有企业章程特殊性安排》《国有企业员工持股法律风险》《建设工程价费构成中政府干预因素法律分析》……
